工程款结算报告工期延误,发包人逾期支付工程款,导致工期延误,承包人是否承担责任?
工程款结算报告工期延误,发包人逾期支付工程款,导致工期延误,承包人是否承担责任?
工程款纠纷的类型主要包括发包方拖欠工程款引起的纠纷、竣工结算报告争议引发的纠纷、建筑材料品质之争引起的纠纷、合同瑕疵引发的纠纷、工期延误引起的纠纷。 发包方拖欠工程款违约纠纷这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。
发包人导致工期拖延的，承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后，任何一方都应该严格遵守合同约定，积极履行合同，要是一方违约的，另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中，因为发包人原因导致工期拖延的如下情况，承包人可以索赔：发包人逾期支付工程预付款、进度款。
法律主观：因发包人导致工期延误的，承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有：发包人逾期支付工程预付款、进度款；发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等；发包人逾期提供甲供材料；发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的损失。
本题考查的是发包人的支付责任。发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议属于发包人违约，承包人向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。
如果建设工程因甲方原因导致工期延误，乙方可以根据合同条款要求甲方赔偿损失。 若合同中未明确约定赔偿条款，乙方应按照实际损失向甲方索赔。 如果甲方拒绝赔偿，乙方可以向法院提起诉讼。
建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。
如果发包方以甲方未支付为由拒绝支付工程款，可以将以甲方为被告或第三人，向法院提起诉讼。 若甲方以工程质量或工期延误为由拒绝支付，可以根据质量或工期延误的具体原因确定责任方，并据此主张自己的权利。拖欠工资的赔偿标准如下： 支付应得工资报酬的百分之二十五作为额外经济补偿金。
以发包方的甲方尚未支付为理由，拒不支付。应对办法：将发包方的甲方列为被告（有依据）或第三人，在一个案件中处理。同时，法院通常对于只有发包方的甲方支付工程款后，发包方才支付给施工方支付工程款的约定也是不支持的。以质量或工期延误为由拒不支付。
第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。
可以直接向法院起诉，由于发包方拒绝发放工程款的构成违约行为。可以要求发包方支付违约金。如果是因为不支付工程款导致施工单位停工窝工的情况，所造成的工期延误损失由发包人承担全部责任并且支付违约金。
工期延误纠纷中，发包人一般会按合同约定主张误期违约金，而承包人一般会要求赔偿工期延误造成的损失。因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。
承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。
工期依法顺延：工程量增加、发包人变更设计、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料、发包人未按约支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当、工程质量鉴定以及不可抗力或其他因素。
如果建设工程因甲方原因导致工期延误，乙方可以根据合同条款要求甲方赔偿损失。 若合同中未明确约定赔偿条款，乙方应按照实际损失向甲方索赔。 如果甲方拒绝赔偿，乙方可以向法院提起诉讼。
建设工程合同工期延误后，主要要看合同中是否约定延误责任，如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形，或者是由不可抗力造成，并且有证据证明上述情形，那么根据实际情况，顺延工期即可；否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。
网友咨询：建设工程合同工期延误怎么办？律师解工期索赔，是发包人和承包人行使自身权利的行为，双方可以相互索赔，但必须有正当索赔理由，必须具有证据。没有证据，证据不足，承包人则无法举证证明自身索赔的理由的正当性，无法举证证明自己的工期损失。
原因不同：工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。而工期延期的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。是否合理：在不可抗力的影响下，工期延期在一定范围内，一般属于正常。 工期延误属于违约行为。
法律分析：工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。 而工期延期的原因可能是多方面的，可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。
法律主观：建设工程延期与工程延误的区别如下：对于承包商来讲，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延误。工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。
法律主观：工期顺延和工期延误的区别是工期顺延是承发包双方根据法律及合同约定，对工期延误这一事实状态所作的变更，一般不需担责。而工期延误可能能获得顺延或按合同约定由延误的过错方承担相应的法律责任。
